考试须知：
1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
5、本卷为系统随机生成测试卷，涵盖各章节知识点；卷后附答案、对应章节号、解析。
姓名:___________ 考号:___________
一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）
1.【2009年教材】甲公司向乙公司定作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是( )
A.甲应支付相应部分报酬 B.甲不得中途要求乙停止制作 C.甲应支付全部约定报酬 D.甲不用赔偿乙的损失
2.【2009年教材】李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月0日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是( )
A.李某与张某间的租赁合同无效 B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件 C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效，李某应承担违约责任
3.【2009年教材】某施工企业员工王某在脚手架上作业时，发现部分扣件松动可能倒塌，便停止了作业，此情形属于从业人员行使( )
第1页
A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.控告权
4.【2009年教材】根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当( )，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。
A.在开工报告批准同时 B.自开工报告批准之日起10日内 C.自开工报告批准之日起15日内 D.自开工报告批准之日起20日内
5.【2009年教材】某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是( )
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修 B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任 D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
6.【2009年教材】除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的( )外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程 B.公益性工程 C.大型工程 D.小型工程
7.【2009年教材】关于所有权的权能，下列说法正确的是( )
A.占有权只能由所有人享有
B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权
第2页
C.要想享有收益权，就必须行使对物的使用权
D.占有权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心
8.【2009年教材】甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )
A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 9.【2009年教材】下列各项中，不属于证据应用阶段的是( )
A.证据的提供或者收集 B.证据的保全 C.专门性问题的鉴定 D.重新鉴定
10.【2009年教材】根据《建设工程质量管理办法》，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可以进行复检，复检的主体是( )
A.原检测机构 B.当地建设主管部门 C.双方共同认可的检测机构 D.建设单位指定的检测机构
11.【2009年教材】根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，需审查的内容是( )
A.建设工程规划许可证 B.建设用地规划许可证 C.施工组织设计 D.安全施工措施
第3页
12.【2009年教材】施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是( )
A.将承包的建设工程非法转包、违法分包的 B.已经完成的建设工程质量不合格的 C.不履行合同约定的协助义务的 D.合同约定的期限内没有完工的
13.【2009年教材】下列各项中，不属于专属管辖的内容的是( )
A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖 B.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖
C.因特殊的诉讼标的或诉讼标的物发生纠纷提起的诉讼，由诉讼标的或诉讼标的物所在地人民法院管辖
D.因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖
14.【2009年教材】根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到( )
A.20％ B.30％ C.40％ D.50％
15.【2009年教材】下列有关仲裁管辖的正确说法是( )
A.实行级别管辖，但不实行地域管辖 B.实行地域管辖，但不实行级别管辖 C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖 D.既实行地域管辖，也实行级别管辖
16.【2009年教材】关于招标代理机构，下列说法正确的是( )
A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事宜
B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，可以向有关行政监督部门备
第4页
案
C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织 D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他利益关系 17.【2009年教材】个体工商业户的经营所得适用( )
A.比例税率
B.5％~45％的超额累进税率 C.定额税率
D.5％~35％的超额累进税率
18.【2009年教材】下列情形应当吊销资质证书的是( )
A.一切超越本单位资质等级承揽工程的 B.一切承包单位将承包的工程转包的 C.一切违反法律规定进行分包的
D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的 19.【2009年教材】关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C.施工前进行安全施工技术交底
D.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责
20.【2009年教材】根据《企业所得税法》，下列收入中应该征收企业所得税的是( )
A.股息、红利等权益性投资收益 B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金 C.依法收取并纳入财政管理的行政事业收费 D.财政拨款
21.【2009年教材】隐蔽工程的验收，除施工企业自检外，还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和( )
第5页
A.建筑安全监督管理机构 B.建设工程质量监督机构 C.施工图设计文件审查单位 D.建设项目规划审查机关
22.【2009年教材】有关总分包的责任承担说法不正确的是( )
A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任
23.【2009年教材】关于建设工程节能分项工程的验收组织及参加人员的说法，正确的是( )
A.应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人应参加 B.应由监理工程师主持，设计单位节能设计人员应参加
C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 D.应由总监理工程师主持，施工单位的质量或技术负责人应参加 24.【2009年教材】下列关于工程建设标准的说法，正确的是( )
A.工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段 B.工程建设行业标准均为推荐性标准 C.复审一般在国家标准实施后3年进行1次 D.团体标准不得高于推荐性国家标准
25.【2009年教材】某工程计划工期为10个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为60万元，合同中对该费用预付未作规定，则建设单位至少应预付该费用( )万元。
A.9 B.12 C.18 D.30
第6页
26.【2009年教材】聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册，注册建造师要求注销注册或变更注册的，( )
A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请
B.建设主管部门应先行调解，调解不成的，及时办理注销手续 C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料
D.建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业提出书面异议的，不予办理注销注册或变更注册
27.【2009年教材】可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是( )
A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政管理部门 D.监理单位
28.【2009年教材】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期的起始日是( )
A.提交工程竣工验收报告之日 B.工程竣工合格之日
C.提交工程竣工验收报告后30天 D.工程竣工合格之日后30天
29.【2009年教材】禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，( )承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
A.禁止 B.允许 C.有条件允许 D.特定情况禁止
30.【2009年教材】关于招标方式，下列说法正确的是( )
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标 B.两阶段招标的第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，
第7页
投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件 C.两阶段招标的第一阶段，投标人应该按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，必须采用邀请招标方式 31.【2009年教材】根据《建设工程质量管理条例》，网架施工分包单位施工须依照的标准是( )
A.网架设计图纸和工程施工技术标准
B.网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准 C.网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准 D.网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准
32.【2009年教材】项目生产安全事故应急预案应由( )编制并组织演练。
A.安全生产管理机构 B.专职安全生产管理人员 C.项目负责人 D.安全生产领导小组
33.【2009年教材】发包人甲向承包商乙提起诉讼，但乙因为本案欺诈而被劳动教养，这时应由( )
A.原告住所地法院管辖 B.被告住所地法院管辖 C.劳动教养地法院管辖 D.被告财产所在地法院管辖
34.【2009年教材】权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是( )
A.所有权 B.用益物权 C.担保物权
第8页
D.收益权
35.【2009年教材】关于工程总承包企业的说法，正确的是( )
A.工程总承包企业不得自行实施设计和施工
B.工程承包企业不得直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资、质的企业
C.工程总承包企业自行实施施工的，可以将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位
D.工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位
36.【2009年教材】我国一级建造师执业资格的注册管理机构是( )
A.国家发展和改革委员会
B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门 C.住房和城乡建设部及其授权机构 D.国务院
37.【2009年教材】承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由( )承担。
A.三方共同 B.水泥厂 C.承包商 D.运输公司
38.【2009年教材】下列对于投标人的说法，正确的是( )
A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，受地区或者部门的限制，除此以外任何单位和个人不得非法干涉
B.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标
C.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，可以书面或口头告知招标人
第9页
D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标虽然有效，但没有中标资格
39.【2009年教材】关于对投标人资格审查，以下说法正确的是( )
A.招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件
B.评标委员会应当合理确定提交资格预审申请文件的时间
C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人可以组建资格审查委员会审查资格预审申请文仁
D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
40.【2009年教材】甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同。根据《合同法》下列说法中正确的是( )
A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意 B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效
C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止 D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行
41.【2009年教材】根据《建设工程质量管理条例》，下列属于施工单位的质量责任和义务的是( )
A.在建设工程竣工验收合格之前，应当对质量问题履行保修义务 B.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 C.委托有相应资质的检测机构进行质量检测
D.对涉及结构安全的试块、试件自行取样后送相关质量检测单位进行检测 42.【2009年教材】关于代理的说法，正确的是( )
A.代理人在代理权限内，以自己名义实施民事法律行为，对被代理人发生效力 B.委托代理授权必须采用书面形式 C.建设工程活动中涉及的代理多为法定代理
第10页
D.代理行为的法律后果归属于被代理人
43.【2009年教材】关于劳动争议解决方式的说法，正确的是( )
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成
C.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁 44.【2009年教材】关于一级建造师变更执业单位，说法正确的是( )
A.一级建造师可与原聘用单位继续保持劳动关系 B.应通过原聘用企业申请办理变更手续 C.变更注册后，注册有效期重新起算
D.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失，属于企业信用不良行为
45.【2009年教材】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的部门是( )
A.国务院住房城乡建设行政主管部门 B.国务院工商行政主管部门 C.国务院质量监督行政主管部门 D.国务院安全监督行政主管部门
46.【2009年教材】关于印花税的说法，正确的是( )
A.营业账簿免纳印花税
B.应纳税额不足5角的，免纳印花税
C.纳税人根据应纳税凭证的性质，分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额 D.财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税 47.【2009年教材】国家对环境噪声污染严重的落后设备实行( )制度。
第11页
A.报废 B.淘汰 C.登记 D.更新
48.【2009年教材】当事人申请鉴定，应在( )提出。
A.举证期限内 B.举证期限届满前5日 C.举证期限届满前7日 D.举证期限届满前10日
49.【2009年教材】施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由( )发布。
A.国务院建设行政主管部门 B.国家技术监督局
C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.工商管理部门
50.【2009年教材】关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是( )
A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由出卖人承担
51.【2009年教材】建设工程一切险是一种综合性保险，下列属于该险种的被保险人的是( )
A.施工工人
第12页
B.材料供应商 C.项目经理 D.技术顾问
52.【2009年教材】根据《循环经济促进法》，属于国家推广使用的建筑材料的是( )
A.黏土砖 B.袋装水泥 C.现拌砂浆 D.预拌混凝土
53.【2009年教材】根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列不属于违法发包的情形是( )
A.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的
B.未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的
C.建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的 D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的
54.【2009年教材】甲乙之间于12月1日订立建设用地使用权和汽车的抵押合同，并于1月1日对汽车的抵押进行了登记，下列关于抵押权设立时间的说法正确的是( )
A.建设用地使用权的抵押权于12月1日设立 B.汽车的抵押权于1月1日设立 C.汽车的抵押权于12月1日设立
D.建设用地使用权的抵押权未经登记，不得对抗第三人
55.【2009年教材】在施工过程中，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当( )
A.直接要求施工人员进行改正 B.要求设计单位按要求进行改正 C.报告建设单位要求施工单位改正
第13页
D.报告建设单位要求设计单位改正
56.【2009年教材】关于特种设备检验的说法，正确的是( )
A.起重机械的安装、改造、重大修理过程，应当经设备检验机构监督检验，， B.未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用
C.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知相关单位，并立即向建设单位报告
D.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员可以按以往经验推荐特种设备 57.【2009年教材】根据《建设工程安全生产管理条例》，建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行一次安全教育培训并考核合格。
A.6个月 B.2年 C.1年 D.3年
58.【2009年教材】工程合同中，在发包人同意下总承包人将其承担的工程转包给第三人，就完成的工作成果，应向发包人负责的有( )
A.总承包人 B.第三人
C.第三人或者总承包人 D.第三人与总承包人
59.【2009年教材】应当委托监理的工程是( )
A.成片开发建设的住宅小区工程 B.公用事业工程
C.利用对口帮扶城市援助资金的工程 D.国家建设工程
60.【2009年教材】小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是( )
A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同
第14页
B.因为是临时工作，可以不签劳动合同 C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动
D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全
61.【2009年教材】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在( )的业务范围内承揽工程。
A.企业授权 B.其资质等级许可 C.工商登记 D.公司章程规定
62.【2009年教材】在法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为( )
A.法律形式 B.法律体系 C.法律规范 D.法律部门
63.【2009年教材】根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )内，进行建设工程竣工验收备案。
A.5日 B.10日 C.15日 D.30日
64.【2009年教材】根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是( )
A.在北京市工商局登记注册的企业
B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业 C.在美国注册的企业设在上海的办事处
D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业
第15页
65.【2009年教材】下列主体中，属于企业所得税纳税人的是( )
A.个人独资企业 B.合伙企业 C.一人有限责任公司 D.居民个人
66.【2009年教材】根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行( )
A.企业监督 B.社会监督 C.政府监督 D.行业监督
67.【2009年教材】撤销商事仲裁裁决的，应当向( )申请。
A.仲裁机构 B.政府法制部门
C.仲裁委员会所在地的中级人民法院 D.争议标的所在地的中级人民法院
68.【2009年教材】下列关于担保的说法，正确的是( )
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权的实现 C.担保合同是主合同 D.反担保不适用《担保法》
69.【2009年教材】关于竣工结算文件编审的说法，正确的是( )
A.实行总承包的工程，由具体承包人编制，由发包人直接审查 B.政府投资项目，由所在地城乡规划主管部门审查
C.建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人需直接审查，不可委托工程造价咨询机构进行审查
第16页
D.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查
70.【2009年教材】2017年3月1日，某建筑公司因为生产经营发生严重困难，张某成为被裁减人员。如果该建筑公司( )前重新招用人员的，应当优先招用张某等被裁减人员。
A.2017年3月1日 B.2017年5月1日 C.2017年6月1日 D.2017年9月1日
二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）
71.【2009年教材】关于模板支架施工安全要点的说法，正确的有( )
A.模板支架搭设完毕方可铺设模板
B.模板支架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案
C.模板支架搭设、拆除前，只用向现场作业人员进行安全技术交底 D.超过一定规模的模板支架工程要组织专家论证专项方案 E.模板支架拆除应从上而下逐层进行
72.【2009年教材】对于实行施工总承包的工程，总承包单位与分包单位的安全生产责任可划分为( )
A.连带责任 B.主要责任 C.法定责任 D.次要责任 E.约定责任
73.【2009年教材】下列建设工程施工合同中，属于无效的有( )
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的 D.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的
第17页
E.施工企业超越资质等级与建设单位签订的
74.【2009年教材】下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的
B.劳动合同期满，但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
C.因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的
D.用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的
E.劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的 75.【2009年教材】调解的主要种类有( )
A.双方调解 B.人民调解 C.法院调解 D.行政调解 E.专业机构调解
76.【2009年教材】关于总承包的分类，下列说法正确的有( )
A.建筑工程的发包单位不得将建筑工程的勘察设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
B.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类
C.工程总承包应当按照从事工程总承包的企业与建设单位签订的合同进行 D.施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业 E.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业 77.【2009年教材】某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是( )
第18页
A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日 B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日 C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日 D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日 E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日
78.【2009年教材】某高技术产业园区拟进行二期建设，则应具备的条件有( )
A.已经办理用地批准手续 B.已经委托监理企业
C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D.拆迁工作已经完成 E.建设资金已经落实
79.【2009年教材】关于中标，下列说法正确的有( )
A.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回
B.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期之后提出
C.对中标人异议作出答复前，应当暂停招标投标活动
D.只能由招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会不可直接确定中标人 E.招标人不得直接确定中标人
80.【2009年教材】下列各项中，属于仲裁协议无效的情形有( )
A.双方当事人约定合同纠纷采用仲裁方式解决后，合同发生变更、解除、终止或者无效的
B.约定的事项超出法律规定的仲裁范围的
C.在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，当事人又达不成补充协议的
D.一方采取欺诈、胁迫手段，使对方订立仲裁协议的
第19页
E.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议 81.【2009年教材】适用专属管辖的纠纷有( )
A.借贷纠纷 B.保险纠纷 C.不动产纠纷 D.货运纠纷 E.施工合同纠纷
82.【2009年教材】当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的( )完成主要工作。
A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力
83.【2009年教材】下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有( )
A.建立、健全安全生产责任制
B.有保证本单位安全生产条件所需资金投入 C.有保障工程质量和安全的具体措施
D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训 E.已经取得建设工程规划许可证
84.【2009年教材】甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输，但没有约定毁损风险的承担，则乙的主要义务有( )
A.按合同约定交付机械设备 B.转移机械设备的所有权
第20页
C.承担机械设备运输过程中毁损的风险 D.机械设备的瑕疵担保 E.为机械设备购买运输保险
85.【2009年教材】下列财产中可以作为抵押物的有( )
A.建设用地使用权 B.土地所有权 C.被扣押的汽车 D.正在建设的工程 E.宅基地土地使用权
86.【2009年教材】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》事故调查组应履行的职责有( )
A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况 B.提出对事故责任者的处理建议 C.落实事故的防范与整改措施 D.提交事故调查报告 E.公布事故处理结果
87.【2009年教材】下列关于授予专利权的条件的说法，正确的有( )
A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性
B.申请专利的发明创造在申请日前6个月内，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，丧失新颖性
C.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果
D.创造性是指与现有技术相比，该发明或该实用新型具有突出的实质性特点和显著的进步
E.授予专利权的外观设计，只要同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可
88.【2009年教材】下列各项中，属于一级建造师应具备的执业技术能力的有( )
第21页
A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业知识
B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定
C.具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产
D.有一定的外语水平
E.建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平 89.【2009年教材】下列房产中，免纳房产税的有( )
A.国家机关、人民团体、军队自用的房产 B.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产 C.个人所有非营业用的房产
D.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产 E.纳税确有困难的企业在城市的房产
90.【2009年教材】关于土地所有权法律制度，下列说法正确的是( )
A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制
B.国家根据土地用途，将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地 C.国家严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护 D.城市市区的土地属于国家所有
E.国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使 91.【2009年教材】下列属于知识产权的法律特征的有( )
A.期限性 B.地域性 C.专有性
D.财产性和人身权的双重性 E.无价性
第22页
92.【2009年教材】下列合同既属于双务合同，又属于有偿合同的有( )
A.买卖合同 B.赠与合同 C.租赁合同 D.融资租赁合同 E.运输合同
93.【2009年教材】根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位的应急预案包括( )
A.现场处置方案
B.生产安全事故应急救援预案 C.综合应急预案
D.职业病危害事故应急救援预案 E.专项应急预案
94.【2009年教材】投标文件中应包含的内容有( )
A.投标函及投标函附录 B.已标价工程量清单 C.招标文件的有关摘要 D.拟分包项目情况表 E.施工组织设计
95.【2009年教材】诉讼管辖可以分为( )
A.级别管辖 B.地域管辖 C.移送管辖 D.专属管辖 E.指定管辖
第23页
96.【2009年教材】根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工检查过程中应当履行的职责有( )
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定 97.【2009年教材】根据《建设工程安全生产管理条例》，设计单位的安全责任有( )
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.为保障施工作业人员和相关人员的安全提供必要条件 C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议的责任 D.对设计成果承担责任 E.提供真实、准确的勘察文件
98.【2009年教材】根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有( )
A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
99.【2009年教材】施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有( )
A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日 C.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日 D.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日
第24页
E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
100.【2009年教材】关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的有( )
A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B.建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任
C.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续 D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案 E.应就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明
第25页
单选题答案：
1：A 8：C 15：C 22：D 29：A 36：C 43：C 50：C 57：C 64：C
2：D 9：B 16：C 23：A 30：B 37：C 44：D 51：D 58：D 65：C
3：C 10：C 17：D 24：A 31：A 38：B 45：A 52：D 59：A 66：C
4：C 11：D 18：D 25：D 32：D 39：A 46：C 53：D 60：C 67：C
5：C 12：A 19：D 26：C 33：A 40：B 47：B 54：C 61：B 68：B
6：D 13：C 20：A 27：A 34：B 41：B 48：A 55：D 62：D 69：D
7：B 14：B 21：B 28：B 35：D 42：D 49：C 56：B 63：C 70：D
多选题答案：
71：B,D,E 77：C,D 81：C,E 85：A,D 93：A,C,E 97：A,C,D
72：C,E 74：A,E
75：B,C,D,E 79：A,C 83：A,B,D 87：A,D
76：B,C,D 84：A,B,D 92：A,C,D,E
96：A,C,D,E 100：A,B,D
80：B,C,E 88：A,B,D
73：A,B,C,E
78：A,C,E 82：A,B,E 86：A,B,D
89：A,B,C,D 90：C,D 98：A,C,E
91：A,B,C,D
99：A,D,E
94：A,B,D,E 95：A,B,C,E
解析(较简单的题无解析，请查看《建设工程法规及相关知识》教材)：
2.【1Z304030】 出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。
7.【1Z301040】 占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去，由非所有人享有。所以选项A错误。收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。有时，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的收益权。所以选项C错误。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。所以选项D错误。财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权。所以选项B正确。
8.【1Z304010】 当事人既主张约定违约金，又主张定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。
第26页
13.【1Z308020】 本题考察专属管辖的内容。地域管辖可分为三种:一般地域管辖、特殊地域管辖和专属管辖。一般地域管辖，是指根据当事人所在地确定有管辖权的人民法院。特殊地域管辖，是指根据诉讼标的或诉讼标的物所在地确定有管辖权的人民法院，对于此类诉讼的管辖，《民事诉讼法》进行了列举规定。专属管辖，是指根据案件的特殊性质，法律规定必须由一定地区的人民法院享有管辖权的管辖。专属管辖严格法定，协议管辖不得排除其规定。专属管辖的内容为A、B、D选项。
25.【1Z306030】 根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50％；合同工期在一年以上的(含一年)，预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30％，其余费用应当按照施工进度支付。本题预付比例应为至少50％，因此D项为正确答案。
37.【1Z304030】 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大；不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。此处被违约方指的是承包商。
43.【1Z304020】 本题目考查的是劳动争议的解决。《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。(1)调解:劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。(2)仲裁:对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。因此A和B选项错误，C选项为正确答案。《劳动争议调解仲裁法》第21条规定，劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。因此D选项错误。
64.【1Z301090】 非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构场所，但有来源于中国境内所得的企业。
77.【1Z301080】 安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工和所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止
第27页
日。建筑材料于2017年4月20日运至工地，为最先发生的时间，因而保险生效时间为2017年4月20日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，为最先发生的时间，因而保险终止时间为2018年10月1日。正确答案为C、D
80.【1Z308030】 本题考查使得仲裁协议无效的情形。《仲裁法》规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。仲裁庭有确认合同的效力。对于仲裁范围，《仲裁法》作了规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁；而婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议，不能仲裁。《仲裁法》只规定了一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议无效，而未对欺诈是否使仲裁协议无效进行规定。
87.【1Z301060】 (1)新颖性。新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。但是，申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性:①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；③他人未经申请人同意而泄露其内容的。(2)创造性。创造性是指与现有技术相比，该发明或该实用新型具有突出的实质性特点和显著的进步。所谓现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。(3)实用性。实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。取得专利权的发明或者实用新型必须是能够应用于生产领域的，而不能是纯理论的。需要注意的是，实用性并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。
94.【1Z303010】 2013年3月国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等9部门经修改后发布的《标准施工招标资格预审文件〉和〈标准施工招标文件〉暂行规定》中进一步明确，投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)联合体协议书；(4)投标保证金；(5)已标价工程量清单；(6)施工组织设计；(7)项目管理机构；(8)拟分包项目情况表；(9)资格审查资料；(10)投标人须知前附表规定的其他材料。因此A、B、D、E选项正确，C选项错误
第28页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容