摊铺碾压施工合同

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，通过协商。乙方愿为甲方提供合格的施工用具及操作人员完成合作项目，为建立和谐稳定的劳务关系，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，本着平等自愿、协商一致的原则，经甲、乙双方协商一致，同意签订本合同共同遵守。

一、工程名称：河南省312国道南阳境改建工程******路面工程 二、工程地点：*******

三、合作项目：*********工程油面沥青砼摊铺碾压。

四、合作方式：根据甲方设计需要，提供沥青砼摊铺碾压服务。 五、合作项目计价：

本项目采用工料机综合单价确定的方式，营业税、城市维护建设税及教育费附加税由甲方缴纳。熟料损耗不超过设计值，否则按到场成本扣除，单价详见《清单表》。

本合同工程工程量和单价为：透层254928m2，单价3.4元/m2；封层254928m2，单价4.8元/m2；粘层254928m2，单价1.5元/m2；厚50mm细粒式沥青混凝土——前盘摊铺碾压施工254928m2，单价3.5元/m2；厚70mm细粒式沥青混凝土——前盘摊铺碾压施工254928m2，单价4.4元/m2。合同总价约4486733元（大写：肆佰肆拾捌万陆仟柒佰叁拾叁元），以实际发生的工程量计价（不超过合同总价）。 六、合作要求：

1、由乙方具体组织机械、人员施工，与供料方、地方当地等协调问题乙方自愿承担费用，甲方协助；乙方必须完全履行甲方与业主签订的主合同中约定的相应义务。

2、乙方不得以甲方名义与材料供应商、其他人或企业因本工程业务关系签订合同。 3、乙方根据现场施工情况，确保施工与资料同步，提供签字完整的现场施工资料，甲方负责计量报送工作。

4、工地所需各类实验由乙方委托相应资质能力的试验检测机构进行检测，相关费用已含在单价中，由乙方自愿承担。

5、因工程质量、进度等原因，项目得到业主方奖励，该奖励部分应按比例支付乙方（甲方50%，乙方50%）。因乙方施工原因造成的业主罚款由乙方承担。 七、质量要求

第1页，共7页。

1、乙方应严格按施工设计图纸、技术规范、实施性指导意见的要求组织施工，接受甲方项目部、监理、业主有关部门的指导。

2、分项、分部工程一次验收合格率100%，优良率100%，单项工程总评95分以上。 3、所施工项目达到业主创优标准。

4、无质量隐患、无质量通病。

5、外观和内在质量达到规范要求，并得到监理和业主的认可。由施工质量造成的返工、质量处罚由乙方全额承担。 八、工期要求

1、乙方须按甲方施工计划完成合同规定的全部内容，否则乙方接受甲方关于工期不能完成的处罚；同时如业主工期提前，则乙方无条件按要求完成。乙方不得以任何理由（资金、农忙等）推迟工期。

2、乙方进度缓慢，达不到业主要求时，甲方应书面通知乙方，乙方应及时调整进度计划，确保业主工期不能滞后。乙方接到通知后不调整或虽调整但客观上仍无法保证进度时，甲方有权直接采取罚款或减少发包工程量、更换施工队伍或采取其它必要措施以保障主合同的顺利履行。

3、施工期间，若业主要求提前完工或者由于业主原因工期被迫延迟，乙方应相应调整进度计划，满足业主的要求。由此增加的费用甲方有义务配合乙方根据主合同相关条款向业主要求补偿，但不承担乙方不能得到有关补偿的责任。 九、材料、设备供应方式：

施工所需的人工、机械等均由乙方自行筹备，沥青砼熟料由甲方提供，其他费用包含在综合单价中，但人工和机械费以及超出设计的材料费用由乙方承担。 十、双方权利及义务 l、甲方权利及义务

1）负责提供完整的施工图、技术交底、技术资料的复核和汇总，工程质量的检查、指导。

2）负责按协议的规定支付工程计量款。 3）负责协助乙方地方矛盾的协调。

4）负责与乙方签订“安全生产管理协议”（另外签订），并向乙方进行安全生产技术交底。对乙方的安全生产进行监督、检查，对违规或事故实行处罚，对隐患提出整改，对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，直至终止合同。

第2页，共7页。

5）负责与乙方签订“廉政合同”，接受双方及有关部门的监督。

6）根据乙方提供的实际发生的购料发票清单，支付相应款项；根据现场用工情况及乙方提供的用工工资表支付临时用工工资。

7）监督本项目由乙方所对外签订的购料、机械租用合同所有费用的执行情况。 2、乙方权利和义务

1) 负责按施工技术规范、施工技术指导书、施工图要求施工，按验收标准验收； 2）负责按监理程序报验，服从甲方及监理人员的检查、指导。

3）在施工中发生质量问题应立即报告甲方，按甲方要求及时整改，损失由乙方自负。 4) 对合作施工工程的工期负责。经理部在下达工程任务的同时，下达工程目标工期。乙方在合同工期内完成工程，并严格遵守甲方指定的阶段性目标工期。

5) 负责安全生产，文明施工。施工期间，乙方独立承担安全生产责任，为安全生产第一责任人，对所承担的工程的安全生产责任，发生一切安全事故，损失由乙方自理。合同履行期间的一切人身伤害、伤亡、财产损失等均由乙方承担。

6) 协议履行期间，乙方应执行业主、监理、甲方单位发出的一切通知、意见、指示、决定。

7) 负责乙方使用地方道路的维护和环境的保护。由乙方原因引起矛盾甲方配合协调，费用由乙方负责。

8) 完工退场前按业主及地方政府的要求清理施工现场，恢复原貌，妥善解决好地方矛盾，还清地方债务。

9）严格遵照执行地方的村规、民约，服从当地公安部门的管理，

10）负责人每月在施工现场不少于28天，遇事向甲方项目部请假，未经甲方批准不得擅自离开施工现场。

11）在施工过程中，甲方不承认乙方与第三方发生的任何经济责任，也不承担任何连带责任。

12）接受甲方对乙方暂定工程量的调整。 13）承包工程不得分包、转包。

14）乙方对本项目由乙方所对外签订的购料、机械租用合同承担所有费用。 15）乙方保证计量款用于本项工程，严格执行专款专用原则,并且保证农民工工资发放到位，甲方在必要时扣留部分资金用于农民工工资直接发放。甲方有权不定期对乙方劳务人员工资支付情况进行抽查，如经核实有拖欠劳务人员工资现象，甲方有权直接向劳务

第3页，共7页。

人员发放补齐所拖欠的工资，并从甲方应付或到期应付乙方的款项中扣回。并对乙方处以拖欠劳务人员工资2-5倍处罚。

16）乙方应严格按照业主和甲方的要求精细组织规范施工，积极准备业主对项目的考核和评价；如因乙方组织不力致使甲方的信用等级低而影响甲方的声誉时，甲方有权对乙方给予一定的扣款做为处罚。

17）如因本项目质量、进度等乙方原因的不能履约问题或乙方与其他合作方的纠纷，导致业主约见法定代表人并实际到场的，每次乙方补偿甲方5万元。

18）按国家及政府部门规定交纳各种税费。 十一、结算和支付 1、中期付款

人员设备进场后，具备正常作业能力后，中期按月计量。乙方提供完善的施工资料，由甲方负责汇总向业主申报计量。甲方收到业主月支付的工程款后15天内，向乙方支付本次上报的月工程计量款。所支付款项按80%进行支付（款项依据双方签订的清单单价及本次上报的合格工程量计算）。计量款未到位时，由施工队自筹资金，项目部不予付息。

乙方（以甲方名义）签订合同的第三方，享有工程款优先受偿的权利；对于第三方为完成本项目需支付的工程款项，甲方有权依据乙方提供的结算单据支付其完成的工程款，乙方必须无条件配合办理相关手续（如付款委托书、入账凭证等），并同意在与甲方结算时扣除该项款项。但对乙方支付的材料或劳务人工费超过合同（或定额）总量的，乙方不能说明理由的，甲方有权拒绝代支代付。

在每期支付款中扣除5%质量保证金，待缺陷期满业主退付项目部后退还施工队；乙方承诺，对于已经认定乙方拖欠农民工工资，在农民工工资保证金不足以支付的情况下，甲方可动用质量保证金予以支付。

民工工资保证金按照合同价格的1%在每期计量款中扣除，待本合同工程完工后，经验证无拖欠民工工资情况存在，不计息退还。 2、交工结算

工程竣工验收合格后，一个月内进行工程财务结算，结算数量以实际上报业主认可数量为准（由项目经理、总工、质检及相关科室签字认可的工程量方可结算），结算款中应扣除超用材料款、罚款、违约款等。结算余额在收到业主计量款后一个月内支付。

3、最终结算

工程竣工验收，乙方无遗留问题，结算余额在收到业主计量款一个月内付清尾款。

第4页，共7页。

4、由于业主原因不能足额及时拨付工程款给乙方，不视为甲方违约。 十二、其他事项

1) 任何设计变更均不能使本合同中止或无效。

2) 因设计变更而增加或减少工程量，乙方必须无条件接受。

2、工期的提前。如业主要求提前工期，乙方应遵照执行，甲方不额外支付费用。 3、如因业主征地、拆迁不及时，不可抗拒的自然灾害，业主工程款不到位、图纸资料延误等致使乙方窝工，影响工期，在得到业主的书面认可后，工期可以顺延，由此造成的损失，甲方负责向业主索赔，乙方必须提供足够的证据。甲方得到索赔款后将根据索赔额的70%给予乙方补偿。但甲方不承担乙方不能得到有关补偿的责任。

4、乙方施工范围内的变更、索赔，最终批准权在业主，乙方须自行办理变更索赔事宜，并承担相应费用。业主未认可、未批复的变更、索赔项目，甲方不承担乙方不能得到有关补偿的责任。

5、因业主或不可抗力造成合同中止，双方互不承担责任。 十三、违约责任

1、由于乙方自身的原因造成月度、季度总工期延期，分别考核，每次考核，每延期一天按承包工程总价的0.5％罚违约金。

2、施工期间发现工期严重滞后，影响到甲方的形象，甲方要求乙方立即整改，若整改后没有明显效果，甲方有权分割乙方的工程量，直至将乙方清退出场，扣除履约保证金。一切损失乙方自负。

3、乙方由于质量达不到规定要求，应立即返工，损失自理，工期不得延长。 4、有质量问题，而又不能限期整改，甲方有权分割乙方的工程，直至全部收回。按乙方违约论处，扣除履约保证金。损失由乙方自理；。

5、乙方在质保期内负责已完工程的维护、保养和缺陷修复。否则甲方派用队伍施工，其费用在乙方剩余费用中扣除。

6、违反地方规定及法律法规，由司法部门罚处。

7、乙方对已完工程没有在规定的时间内检测，由甲方负责联系检测，费用在乙方计量款中扣除。

8、施工中一切安全事故由乙方自行负责，没有按甲方要求文明施工，甲方视情况罚款5000.00—50000.00元。

9、乙方派驻工地的队长、技术负责人没有经甲方同意不得离开工地，发现未经同意

第5页，共7页。

不在工地每天每人扣500.00元。

10、发现乙方将工程转包，再次分包，视违约处理。

11、乙方不得以天气影响、地方干扰等其它理由为由停工或阻工，应积极配合甲方做好各种协调工作。 十四、安全施工作业

1、在施工的过程中，乙方必须遵守国家、行业安全生产法律法规，严格按照甲方及上级单位安全管理体系的要求规范管理，甲方进行监督检查。

2、乙方人员必须按操作规程施工，持证上岗，作业中发生人员责任伤亡事故按国家有关规定处理。

3、施工范围的安全、环境、文明、卫生应符合甲方的要求，费用已包含在报价内。 4、服从甲方对工程进度、质量、文明施工、相互配合的统一管理，若不能完成施工计划时，甲方有调整其施工范围的权利，并对乙方进行经济处罚。

5、在施工期间自带的机具应数量充足、性能良好、证照齐全、符合国家安全生产等有关规定，保证工程施工的正常进行。

6、人员机械应保证甲方的正常施工（含农忙季节），确保按阶段性工期完成施工进度计划。

7、安全帽、工作服由甲方按规定统一购买，乙方承担费用。 8、必须执行甲方的各项管理规定及处罚办法。

十五、本合同一式肆份，甲方三份，乙方一份；甲、乙双方签字盖章后生效。双方全部履行合同义务，乙方履行完缺陷责任期和保修期的全部义务，不存在遗留后本合同即失效。 十六、本协议由双方法定代表人或其授权代理人签署并盖章。 十七、本协议未尽事宜

原则上按合同有关规定办理，或共同协商解决。如协商破裂，需向甲方所在地有管辖权的南阳市宛城区人民法院起诉。 十八、本协议甲方有最终的解释权。

甲 方：（印章） 乙 方：（印章） 甲方代表：（签字） 乙方代表：（签字） 2015年 月 日 2015年 月 日

第6页，共7页。

沥青混凝土施工队清单

名 称 透层 封层 粘层 厚50mm细粒式沥青混凝土——前盘摊铺碾压施工 厚70mm细粒式沥青混凝土——前盘摊铺碾压施工 合 价 单位 m2 m2 m2 m2 m2 元 数量 254928 254928 254928 254928 254928 单价 金额 第7页，共7页。